案例介紹
律師點(diǎn)評
隱蔽工程被后續(xù)工序遮盞后,其施工質(zhì)量的檢驗(yàn)及認(rèn)定難度很大。如果不認(rèn)真做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查工作,就容易給工程留下隱患。在隱蔽工程完成前,施工單位除了要檢查、檢驗(yàn)并做好記錄之外,還要及時通知建設(shè)單位或監(jiān)理單位和建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。建設(shè)工程一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題,特別是發(fā)生重大垮塌事故,危及人民生命財產(chǎn)安全,損失巨大,影響惡劣。百年大計,質(zhì)量第一,必須確保建設(shè)工程的安全可靠。隱蔽工程在隱蔽后如果發(fā)生質(zhì)量問題,將不得不重新揭開進(jìn)行返工修復(fù),修復(fù)后再重新覆蓋,造成資源的浪費(fèi)和當(dāng)事人雙方損失。因此《合同法》《質(zhì)量管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)均規(guī)定承包人在隱蔽工程隱蔽之前,應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查;發(fā)包人檢查合格的,方可進(jìn)行隱蔽。承包人通知發(fā)包人檢查,而發(fā)包人未能及時檢查的,承包人有權(quán)暫停施工。承包人可以順延工期,并要求發(fā)包人賠償因此造成的停工、窩工和材料構(gòu)件積壓等損失。由此可見,承包人因發(fā)包人未及時履行隱蔽工程檢查義務(wù)而提起工期和/或費(fèi)用索賠的前提即在于其已履行通知檢查義務(wù),隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收申請文件則是證明該事實(shí)要件的直接證據(jù),并構(gòu)成承包人索賠的基礎(chǔ)。因此,發(fā)包人在接到該申請文件時應(yīng)及時履行檢查義務(wù),出具隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收文件,避免在后續(xù)工程結(jié)算中對己方產(chǎn)生不利影響。
案例一 案例二律師點(diǎn)評 承包人負(fù)責(zé)供應(yīng)的設(shè)備和材料清單、合格證書、驗(yàn)收單、封樣記錄均可作為確定工程價款、質(zhì)量責(zé)任歸屬、工期延誤責(zé)任的重要依據(jù),如證明承包人及時供應(yīng)的文件可用于排除承包人原因?qū)е碌墓て谘诱`,并以此作為向發(fā)包人主張工期延誤產(chǎn)生...
索賠案例SY建筑公司承建FG公司的廠房建設(shè)項(xiàng)目,承發(fā)包雙方于2010年2月簽訂《建設(shè)工程施工合同》,招標(biāo)工程量清單顯示工廠A、B、C、D號倉庫各應(yīng)制作144米長的運(yùn)輸車坡道欄桿,合計576米。SY建筑公司基于前述工程量投報項(xiàng)目綜合單價。后經(jīng)...
索賠案例2008年7月4日,正太集團(tuán)有限公司(以下簡稱正太公司)與姜堰市自來水公司簽訂 《泰州市區(qū)域供水姜堰輸水干管工程(姜堰段)BT項(xiàng)目合同書》一份,其中前期合同約定: 發(fā)包人(姜堰市自來水公司)將工程地點(diǎn)位于大泗鎮(zhèn)與泰興市交接點(diǎn)至姜堪市...
實(shí)務(wù)問題QUESTION《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(一)》第四十條規(guī)定,承包人建設(shè)工程價款優(yōu)先受償?shù)姆秶勒諊鴦?wù)院有關(guān)行政主管部門關(guān)于建設(shè)工程價款范圍的規(guī)定確定。承包人就逾期支付建設(shè)工程價款的利息、違約...
原告(上訴人):浙江省××工程建設(shè)總承包公司被告(被上訴人):浙江xx市xx實(shí)業(yè)有限公司一、本案基本事實(shí)(一)工程概況工程名稱:xx大廈工程地點(diǎn):浙江省xx市工程期限:1995年5月30日至1996年10月1日工程造價:暫定2600萬元工程...
索賠案例2010年9月4日,S控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱S公司)與D機(jī)械有限公司(以下簡稱D公司)簽訂一份廠房土建工程施工合同,合同約定由S公司承建D公司位于金湖縣衡陽南路與金寶南線西面轉(zhuǎn)角處的一號廠房1棟、二號廠房2棟、三號廠房1棟,承包...
索賠案例2010年3月15日.A公司與B公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》,A公司將位于北京市大興區(qū)某經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目發(fā)包給B公司施工。合同約定:開工日期為2010年3月20日,竣工日期為2011年5月25日;承包范圍為施工圖范圍內(nèi)的全部土建、安裝...
案例介紹 律師點(diǎn)評 這里需提醒發(fā)包人注意的是,如承發(fā)包雙方采納的是《2013版合同》且在合同專用條款中將風(fēng)、雨、雪等氣候條件納入不可抗力的范疇,根據(jù)《2013版合同》第17.3.2項(xiàng)第4目的約定:因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù),已...
索賠案例經(jīng)重新調(diào)試后第二次試車通過,但比原計劃延誤了5天,費(fèi)用增加了12.5萬元;最終該設(shè)備安裝工程實(shí)際于2009年10月28日完成竣工驗(yàn)收。仲裁庭最終裁決:由承包人承擔(dān)1、2號設(shè)備單機(jī)無負(fù)菏試車不合格增加的費(fèi)用共計18.1萬元,由此導(dǎo)致的...
案例介紹A公司興建工業(yè)廠房,經(jīng)招標(biāo)投標(biāo)后工程由B建筑集團(tuán)第三公司承建,并簽署《建設(shè)工程施工合同》。工程施工過程中A公司頻繁修改主體結(jié)構(gòu)設(shè)計,致使工程逾期6個月。結(jié)算過程中,B建筑集團(tuán)第三公司提出由于A公司設(shè)計修改造成承包人已經(jīng)集結(jié)到場的勞務(wù)...