2023-06-06 16:06發(fā)布
裝修合同的簽訂和索賠 。目前各地家裝合同采用的都是統(tǒng)一制定的合同，在這份合同中，作為用戶必須要注意以下幾個(gè)問題： 1、合同中必須寫明裝修的具體要求和完工日期。有的消費(fèi)者在簽訂合同時(shí)，沒有注意這兩點(diǎn)，給某些裝飾公司粗制濫造和拖延工期創(chuàng)造了...
業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更，工程量增加，甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng)，設(shè)備、材料不到位，工程質(zhì)量不合格，造成返工或延誤工期的，責(zé)任由施工方承擔(dān)，工期不順延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法規(guī)等因素）造成工期延...
也許我說的你不會(huì)滿意，但是這樣的問題很多。第一，你和裝修公司有合同。如果是工程質(zhì)量問題，挑出來后要馬上和裝修公司協(xié)商。這樣的停工返工是裝修公司的責(zé)任。第二，如果你沒有正常途徑拒付，違約方就是你。第三。這種問題是最難處理的?，F(xiàn)在裝修公司會(huì)防范...
您好！裝修超期的賠償約定應(yīng)以雙方簽訂的裝修合同的條款規(guī)定為準(zhǔn)，國家目前并無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定可以參照執(zhí)行。裝修公司在指定期間沒有按時(shí)完工，應(yīng)該怎么算？應(yīng)該怎么賠償我？你當(dāng)初的合同有通過法律部門鑒定是否有效呢？如果有效你就不用想太多直接告裝修公司...
去百度文庫，查看完整內(nèi)容：內(nèi)容來自用戶:嫻蜂笂宸￠裝修合同糾紛民事起訴狀原告：云南天色人間家園家居裝飾有限公司，住所地平谷區(qū)谷鎮(zhèn)府前西047號。電話：06058法定代表人愛莫，公司經(jīng)理。被告：北京未來星空民生連鎖無人超市有限公司，住所地慶民...
一、裝修合同到期未完工業(yè)主可以要求賠償嗎(《合同法》于2020年12月31日失效)1、看雙方簽的合同有沒有約定沒有裝完的違約責(zé)任，如果有的話請求其承擔(dān)約定的違約責(zé)任。2、如果沒有約定，需要證明你的損失，然后請求其賠償你的損失。3、視具體的情...
有關(guān)裝飾裝修工程施工合同范本委托方(甲方)：承接方(乙方)：工程項(xiàng)目：室內(nèi)裝飾工程、施工、安裝。經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑安裝工程承包合同條例》，《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》...
1.裝修合同延期責(zé)任是如何規(guī)定的 首先是劃定責(zé)任。1.業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更，工程量增加，甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng)，設(shè)備、材料不到位，工程質(zhì)量不合格，造成返工或延誤工期的，責(zé)任由施工方承擔(dān)，工期不順延。...
工期為雙方約定的工期，延期以合同約定或法定延期事由為準(zhǔn)。如果你和裝修公司的合同約定了期限，你可以要求裝修公司按時(shí)完成。如其逾期未完成，你方有權(quán)追究其違約責(zé)任。裝修無法按時(shí)完工，我該怎么辦？裝修前應(yīng)簽訂施工合同。第七條違約責(zé)任:1.如因甲方原...
最多設(shè)置5個(gè)標(biāo)簽!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://www.szhualiqz.com.cn/data/attach/logo/logo.png', '推薦 白驍 的問題《1月份簽的裝修合同日期3.22完工。金額是8萬。然后超出合同》','http://www.szhualiqz.com.cn/lawask-669004.html','頁面編碼gb2312|utf-8默認(rèn)gb2312'));){kind=link}
付費(fèi)偷看金額在0.1-10元之間
相關(guān)知識(shí)
裝修逾期未完工起訴
來源：精選知識(shí) 時(shí)間：2022-05-31 04:22裝修合同的簽訂和索賠 。目前各地家裝合同采用的都是統(tǒng)一制定的合同，在這份合同中，作為用戶必須要注意以下幾個(gè)問題： 1、合同中必須寫明裝修的具體要求和完工日期。有的消費(fèi)者在簽訂合同時(shí)，沒有注意這兩點(diǎn)，給某些裝飾公司粗制濫造和拖延工期創(chuàng)造了...
裝修逾期業(yè)主怎么賠償(裝修逾期怎么算違約金)
來源：精選知識(shí) 時(shí)間：2023-05-21 01:23業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更，工程量增加，甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng)，設(shè)備、材料不到位，工程質(zhì)量不合格，造成返工或延誤工期的，責(zé)任由施工方承擔(dān)，工期不順延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法規(guī)等因素）造成工期延...
業(yè)主逾期不付裝修款停工 裝修到一半裝修公司逾期停工了怎么辦
來源：精選知識(shí) 時(shí)間：2023-03-20 10:03也許我說的你不會(huì)滿意，但是這樣的問題很多。第一，你和裝修公司有合同。如果是工程質(zhì)量問題，挑出來后要馬上和裝修公司協(xié)商。這樣的停工返工是裝修公司的責(zé)任。第二，如果你沒有正常途徑拒付，違約方就是你。第三。這種問題是最難處理的?，F(xiàn)在裝修公司會(huì)防范...
裝修逾期未完工賠償(裝修逾期未完工賠償多少錢)
來源：精選知識(shí) 時(shí)間：2023-04-07 09:20您好！裝修超期的賠償約定應(yīng)以雙方簽訂的裝修合同的條款規(guī)定為準(zhǔn)，國家目前并無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定可以參照執(zhí)行。裝修公司在指定期間沒有按時(shí)完工，應(yīng)該怎么算？應(yīng)該怎么賠償我？你當(dāng)初的合同有通過法律部門鑒定是否有效呢？如果有效你就不用想太多直接告裝修公司...
裝修逾期起訴狀范本-裝修逾期未完工起訴狀范本
來源：精選知識(shí) 時(shí)間：2022-05-29 13:18去百度文庫，查看完整內(nèi)容：內(nèi)容來自用戶:嫻蜂笂宸￠裝修合同糾紛民事起訴狀原告：云南天色人間家園家居裝飾有限公司，住所地平谷區(qū)谷鎮(zhèn)府前西047號。電話：06058法定代表人愛莫，公司經(jīng)理。被告：北京未來星空民生連鎖無人超市有限公司，住所地慶民...
裝修合同到期未完工業(yè)主可以要求賠償嗎
來源：合同事務(wù) 時(shí)間：2022-04-20 09:02一、裝修合同到期未完工業(yè)主可以要求賠償嗎(《合同法》于2020年12月31日失效)1、看雙方簽的合同有沒有約定沒有裝完的違約責(zé)任，如果有的話請求其承擔(dān)約定的違約責(zé)任。2、如果沒有約定，需要證明你的損失，然后請求其賠償你的損失。3、視具體的情...
裝修公司裝修逾期起訴狀(裝修逾期起訴書)
來源：精選知識(shí) 時(shí)間：2022-05-28 23:49去百度文庫，查看完整內(nèi)容：內(nèi)容來自用戶:嫻蜂笂宸￠裝修合同糾紛民事起訴狀原告：云南天色人間家園家居裝飾有限公司，住所地平谷區(qū)谷鎮(zhèn)府前西047號。電話：06058法定代表人愛莫，公司經(jīng)理。被告：北京未來星空民生連鎖無人超市有限公司，住所地慶民...
有關(guān)裝飾裝修工程施工合同
來源：合同范本 時(shí)間：2022-04-20 16:19有關(guān)裝飾裝修工程施工合同范本委托方(甲方)：承接方(乙方)：工程項(xiàng)目：室內(nèi)裝飾工程、施工、安裝。經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑安裝工程承包合同條例》，《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》...
裝修延期法律法規(guī)(裝修合同延期責(zé)任是如何規(guī)定的)
來源：合同事務(wù) 時(shí)間：2021-08-30 09:481.裝修合同延期責(zé)任是如何規(guī)定的 首先是劃定責(zé)任。1.業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更，工程量增加，甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng)，設(shè)備、材料不到位，工程質(zhì)量不合格，造成返工或延誤工期的，責(zé)任由施工方承擔(dān)，工期不順延。...
裝修到一半裝修公司逾期停工了怎么辦（裝修快完工還是逾期了怎么處理）
來源：精選知識(shí) 時(shí)間：2022-10-02 10:05工期為雙方約定的工期，延期以合同約定或法定延期事由為準(zhǔn)。如果你和裝修公司的合同約定了期限，你可以要求裝修公司按時(shí)完成。如其逾期未完成，你方有權(quán)追究其違約責(zé)任。裝修無法按時(shí)完工，我該怎么辦？裝修前應(yīng)簽訂施工合同。第七條違約責(zé)任:1.如因甲方原...