合同編號(hào):_________
委托人(以下簡(jiǎn)稱甲方):_________
受托人(以下簡(jiǎn)稱乙方):_________
根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》、《房產(chǎn)測(cè)繪管理辦法》和有關(guān)法律法規(guī),經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,就甲方委托乙方測(cè)繪事宜,簽訂本合同。
第一條 測(cè)繪項(xiàng)目
測(cè)繪項(xiàng)目?jī)?nèi)容:房屋建筑面積測(cè)繪
測(cè)繪項(xiàng)目名稱:_________
測(cè)繪項(xiàng)目地址:_________
第二條 項(xiàng)目的類別
□預(yù)測(cè)繪 □實(shí)測(cè)繪(在□內(nèi)打√選擇)?!?/p>
第三條 測(cè)繪資質(zhì)
乙方測(cè)繪資質(zhì)證書等級(jí)及編號(hào):_________。
第四條 測(cè)繪項(xiàng)目執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
《房產(chǎn)測(cè)量規(guī)范》(gb/t17986.1-XX)、《房產(chǎn)圖圖式》(gb/t17986.2-XX)、《浙江省房屋建筑面積測(cè)算實(shí)施細(xì)則(試行)》等。
除上述標(biāo)準(zhǔn)外,由設(shè)區(qū)的市以上房地產(chǎn)行政主管部門依據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)制定的相關(guān)規(guī)定也可作為依據(jù)(與上述標(biāo)準(zhǔn)抵觸的規(guī)定除外)。
第五條 測(cè)繪項(xiàng)目費(fèi)用
(一)測(cè)繪費(fèi)用執(zhí)行國(guó)家頒布的測(cè)繪產(chǎn)品價(jià)格標(biāo)準(zhǔn);
(二)房屋建筑面積測(cè)繪類別、估算面積及預(yù)算價(jià)款表:
┌──┬─────┬───────────┬─────┬─────────┬───┐
│序號(hào)│測(cè)繪類別 │ 單 價(jià) │ 估算面積 │預(yù)算價(jià)款合計(jì)(元)│ 注 │
├──┼─────┼───────────┼─────┼─────────┼───┤
│1 │預(yù)測(cè)繪│住宅用房元/m2 │ │ │ │
││ │ │ │ │ │
││ │非住宅用房 元/m2 │ │ │ │
├──┼─────┼───────────┼─────┼─────────┼───┤
│2 │實(shí)測(cè)繪│住宅用房元/m2 │ │ │ │
││ │ │ │ │ │
││ │非住宅用房 元/m2 │ │ │ │
├──┴─────┼───────────┴─────┴─────────┴───┤
│ 預(yù)算總價(jià)款 │ 元。 │
└────────┴───────────────────────────────┘
注:測(cè)繪項(xiàng)目?jī)r(jià)款按照實(shí)際測(cè)繪總建筑面積據(jù)實(shí)結(jié)算。
(三)結(jié)算方式:
1.自合同生效之日起_________個(gè)工作日內(nèi),甲方按預(yù)算總價(jià)款的_________%向乙方支付預(yù)付款,計(jì)人民幣_(tái)________元; 在收到乙方交付的測(cè)繪項(xiàng)目成果之日起_________日內(nèi),甲方向乙方支付扣除預(yù)付款后據(jù)實(shí)結(jié)算的全部?jī)r(jià)款。
2.其他付款方式:
_________
第六條 測(cè)繪期限
雙方約定本測(cè)繪項(xiàng)目工期開始日為_________年_________月_________日,工期_________日歷天,乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付《房屋建筑面積測(cè)繪成果書》,甲方收到乙方交付的成果書后_________日內(nèi)出具簽收憑證。
第七條 甲方的義務(wù)
(一)甲方應(yīng)于工期開始日前,向乙方提供與測(cè)繪項(xiàng)目有關(guān)的下列資料(在□內(nèi)打√選擇),如甲方提供的資料不全或不符合測(cè)繪要求,甲方應(yīng)按乙方要求于_________日內(nèi)補(bǔ)齊或改正。
□土地使用權(quán)證或者土地使用證明;
□建設(shè)工程規(guī)劃許可證及附件、附圖;
□建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證;
□經(jīng)審查批準(zhǔn)的人防紅線圖;
□經(jīng)審查批準(zhǔn)的建筑施工圖紙;
□公用部位設(shè)計(jì)說(shuō)明;
□地名證明;
□其他:_________。
(二)甲方保證提供給乙方的全部資料及文件均為真實(shí)、合法、完整、準(zhǔn)確;
(三)甲方應(yīng)當(dāng)密切配合乙方的測(cè)繪工作,為乙方提供力所能及的便利和支持。
第八條 乙方的義務(wù)
(一)審查甲方提供的資料是否符合測(cè)繪要求,如發(fā)現(xiàn)甲方提供的資料不全或不符合測(cè)繪要求,應(yīng)于收到資料起_________日內(nèi)通知甲方。
(二)乙方應(yīng)獨(dú)立完成測(cè)繪項(xiàng)目,未經(jīng)甲方同意,不得將該項(xiàng)目委托給第三方測(cè)繪;
(三)乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī),執(zhí)行房產(chǎn)測(cè)量規(guī)范和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定,對(duì)其完成的測(cè)繪成果質(zhì)量負(fù)責(zé);
(四)消費(fèi)者對(duì)乙方測(cè)繪的房屋建筑面積有異議時(shí),乙方有解釋的義務(wù)。
第九條 甲方違約責(zé)任
(一)合同簽訂后,由于甲方不能按期提供約定的測(cè)繪項(xiàng)目資料、文件,或資料、文件不齊全或有錯(cuò)誤等原因不能按期完成測(cè)繪項(xiàng)目的,測(cè)繪項(xiàng)目完成期限順延。造成乙方無(wú)法進(jìn)行測(cè)繪的,乙方也可選擇終止本合同,由此造成乙方損失的,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
(二)甲方逾期付款的,應(yīng)向乙方支付逾期付款違約金,每逾期一日,按應(yīng)付價(jià)款的萬(wàn)分之_________支付。
甲方超過(guò)合同約定_________日仍未交付有關(guān)款項(xiàng),乙方可選擇終止合同,甲方應(yīng)按前款約定支付逾期付款違約金。
(三)合同簽訂后,甲方無(wú)正當(dāng)理由單方終止合同,乙方尚未實(shí)施測(cè)繪作業(yè)的,應(yīng)支付乙方合同約定測(cè)繪預(yù)算總價(jià)款的_________%的違約金;乙方已開始實(shí)施測(cè)繪作業(yè),完成了測(cè)繪項(xiàng)目工作量在50%以內(nèi)的(含50%),應(yīng)支付乙方測(cè)繪項(xiàng)目預(yù)算總價(jià)款的50%;乙方已完成測(cè)繪項(xiàng)目工作總量50%以上的,應(yīng)按乙方實(shí)際完成的測(cè)繪項(xiàng)目工作量支付價(jià)款。
第十條 乙方違約責(zé)任
(一)合同簽訂后,乙方無(wú)正當(dāng)理由單方解除合同或擅自中途停止測(cè)繪,由此造成甲方損失的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償;如未造成損失,按合同預(yù)算總價(jià)款的百分之_________向甲方支付違約金。
(二)未經(jīng)甲方同意,乙方擅自將測(cè)繪項(xiàng)目部分或全部轉(zhuǎn)委托給第三方測(cè)繪的,甲方可終止合同,由此造成甲方損失的,乙方負(fù)責(zé)賠償。如未造成損失,按本條第(一)項(xiàng)約定的比例支付違約金。
(三)非因甲方或不可抗力的原因,乙方未能按合同約定日期提交測(cè)繪成果的,每逾期一日,按預(yù)算總價(jià)款的萬(wàn)分之_________向甲方支付違約金。
乙方超過(guò)合同約定日期_________日,仍未交付測(cè)繪成果,甲方可選擇終止合同,乙方應(yīng)返還甲方已支付的款項(xiàng),并按前款支付違約金。如甲方選擇繼續(xù)履行合同,乙方應(yīng)向甲方支付逾期交付測(cè)繪成果的違約金,每逾期一日,按預(yù)算總價(jià)款的萬(wàn)分之_________支付。
賣方(以下簡(jiǎn)稱甲方):______ 買方(以下簡(jiǎn)稱乙方):______ 甲方根據(jù)《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)規(guī)定,已依法通過(guò)劃撥方式取得北京市____區(qū)(縣)____地塊的國(guó)有土地使用權(quán),土地使用面積為____平方米,國(guó)有土...
對(duì)辦理房產(chǎn)證沒(méi)有影響。 辦理房產(chǎn)證的流程: 1、確定開發(fā)商已經(jīng)進(jìn)行初始登記 開發(fā)商辦理初始登記是自己辦理房產(chǎn)證的必要前提條件。根據(jù)《商品房銷售管理辦法》第34條的規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用之日起60日內(nèi),將其需要辦理房屋權(quán)屬登...
可以 新房產(chǎn)權(quán)證辦理涉及稅費(fèi):契稅、印花稅、交易費(fèi)、登記費(fèi)、工本費(fèi)等,主要為契稅和印花稅,其他金額都比較?。?一、契稅 契稅是以權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移變動(dòng)的不動(dòng)產(chǎn)為征稅對(duì)象,向產(chǎn)權(quán)承受人征收的一種財(cái)產(chǎn)稅。應(yīng)繳稅范圍包括:土地使用權(quán)出售、贈(zèng)與和交換,房屋...
01【基本案情】 原告(反訴被告)(被上訴人):青海某商貿(mào)有限公司。 被告(反訴原告)(上訴人):陳某 1.本訴原告訴稱: 2011年9月20日,原、被告簽訂了004#《房屋租賃合同》,約定將原告位于西寧市城中區(qū)西大街二號(hào)的房屋第三...
房地產(chǎn)面積測(cè)繪合同 項(xiàng)目名稱:合同編號(hào):說(shuō)明一、本合同為示范文本,也可以作為房地產(chǎn)測(cè)繪雙方當(dāng)事人簽約使用文本。簽約之前,雙方應(yīng)仔細(xì)閱讀本合同內(nèi)容。二、本合同文本中相關(guān)條款后的空白,供房地產(chǎn)測(cè)繪雙方當(dāng)事人自行約定或補(bǔ)充約定。雙方當(dāng)事人可以...
對(duì)辦理房產(chǎn)證沒(méi)有影響。 辦理房產(chǎn)證的流程: 1、確定開發(fā)商已經(jīng)進(jìn)行初始登記 開發(fā)商辦理初始登記是自己辦理房產(chǎn)證的必要前提條件。根據(jù)《商品房銷售管理辦法》第34條的規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用之日起60日內(nèi),將其需要辦理房屋權(quán)屬登...
交房驗(yàn)收業(yè)主覺(jué)得面積不對(duì)應(yīng)該由誰(shuí)來(lái)測(cè)算面積 房屋面積實(shí)測(cè)表一般由房管部門下設(shè)的測(cè)繪公司測(cè)繪后出具。 如何計(jì)算房屋的建筑面積 建筑面積=有效面積?結(jié)構(gòu)面積=使用面積?輔助面積?結(jié)構(gòu)面積 (1)建筑面積:指建筑物長(zhǎng)度、寬度的外包尺寸的乘積再乘...
對(duì)辦理房產(chǎn)證沒(méi)有影響。 辦理房產(chǎn)證的流程: 1、確定開發(fā)商已經(jīng)進(jìn)行初始登記 開發(fā)商辦理初始登記是自己辦理房產(chǎn)證的必要前提條件。根據(jù)《商品房銷售管理辦法》第34條的規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用之日起60日內(nèi),將其需要辦理房屋權(quán)屬登...
甲方(委托方):_________乙方(受托方):_________根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》和有關(guān)法律法規(guī),經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同。第一條 測(cè)繪范圍及內(nèi)容甲方將位于_________市_________區(qū)(縣...
個(gè)人辦理 1、確定開發(fā)商已經(jīng)進(jìn)行初始登記 開發(fā)商辦理初始登記是自己辦理房產(chǎn)證的必要前提條件。通常主管部門辦理初始登記所需時(shí)間大約為20~60日不等,因此在收房入住后的2-3個(gè)月之后,可以向開發(fā)商詢問(wèn)辦理初始登記的情況并在《購(gòu)房合同》中對(duì)其加...