索賠案例

　律師點(diǎn)評(píng)

　　前述案例中，中標(biāo)人中標(biāo)后拒絕簽訂建設(shè)工程施工合同，要求招標(biāo)人增加合同價(jià)款。中標(biāo)人要求遭招標(biāo)人拒絕后其停止施工，并要求招標(biāo)人賠償其停工、窩工及機(jī)械臺(tái)班費(fèi)等各項(xiàng)損失。法院以招標(biāo)人在建設(shè)工程施工合同未簽訂的愔況下即同意中標(biāo)人進(jìn)場(chǎng)施工，招標(biāo)人主觀存在過(guò)錯(cuò)為由支持中標(biāo)人40%的損失請(qǐng)求，支持招標(biāo)人60%的損失請(qǐng)求。

　　為規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序，加強(qiáng)對(duì)施工合同的管理，《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等法律、行政法規(guī)均規(guī)定招標(biāo)人和投標(biāo)人應(yīng)在中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出后按照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立書(shū)面合同。除因不可抗力原因外，中標(biāo)人應(yīng)在收到中標(biāo)通知書(shū)后與招標(biāo)人簽訂施工合同，中標(biāo)人拒簽施工合同的，其在招投標(biāo)過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用及其他損失很難向招標(biāo)人主張。招標(biāo)人因中標(biāo)人拒絕簽訂施工合同產(chǎn)生損失的，可向中標(biāo)人提起索賂。但需提醒招標(biāo)人注意的是，為避免中標(biāo)人在施工合同未簽訂即進(jìn)場(chǎng)施工后又以施工合同未簽訂為由停止施工，由此可能導(dǎo)致合同解除，招標(biāo)人因此遭受重新招標(biāo)價(jià)格上漲、工期延誤等損失，招標(biāo)人應(yīng)在施工合同簽訂后要求中標(biāo)人進(jìn)場(chǎng)施工。