2023-06-06 11:45發(fā)布
內(nèi)容提要：工期延誤是建設(shè)工程施工過程中的常見問題，而在實(shí)踐中當(dāng)承包人起訴發(fā)包人要求支付工程款項(xiàng)時(shí)，發(fā)包人出于能夠減少工程款項(xiàng)的支付金額、拖延工程款項(xiàng)的支付等目的出發(fā)而以承包人施工工期逾期為由反訴承包人，在訴訟過程中，承包人又往往會(huì)以工程量增...
裁判要旨發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。發(fā)包人在履行合同過程中變更設(shè)計(jì)，造成承包人停工、緩建、返工、改建，或者因發(fā)包人的要求而增加工程量，承包人可...
注意事項(xiàng)如下： 目前國內(nèi)建筑市場的惡性競爭導(dǎo)致施工企業(yè)工程利潤長期在低水平運(yùn)行，且發(fā)包人拖欠工程款的情況相當(dāng)嚴(yán)重，而施工企業(yè)由于項(xiàng)目現(xiàn)場管理不到位、簽證資料不完善導(dǎo)致工期延誤或者出現(xiàn)工程質(zhì)量問題而引發(fā)業(yè)主提出高額索賠、最終導(dǎo)致施工單位倒賠...
索賠案例2010年3月15日.A公司與B公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，A公司將位于北京市大興區(qū)某經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目發(fā)包給B公司施工。合同約定：開工日期為2010年3月20日，竣工日期為2011年5月25日；承包范圍為施工圖范圍內(nèi)的全部土建、安裝...
一、根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范GB50500-2013（09）》的相關(guān)規(guī)定，合同工程發(fā)生誤期的，除合同另有約定外，誤期賠償費(fèi)的最高限額為合同價(jià)款的5%。承包人賠償后，也不能免除承包人按照合同約定應(yīng)承擔(dān)的任何責(zé)任和應(yīng)履行的任何義務(wù)。 二...
在建設(shè)工程施工合同中，工期延誤問題較為常見，因此主張工期延誤違約或損失賠償責(zé)任也是建設(shè)工程合同糾紛的主要爭議點(diǎn)之一。發(fā)包方往往會(huì)要求承包方承擔(dān)工期違約責(zé)任，而承包方則以發(fā)包人未按合同約定提供原材料、設(shè)備，增加工程量，圖紙變更設(shè)計(jì)、未按約支付...
【基本案情】 原告：某大廈(以下簡稱A大廈) 被告：某建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡稱建設(shè)公司) 2008年8月20日，A大廈與建設(shè)公司簽訂了《裝修改造合同》(以下簡稱合同)。合同約定：總工期132天，工程承包造價(jià)為人民幣1850萬元。該合...
題目：乙方施工逾期甲方可以終止合同嗎？——因乙方施工造成工期延誤的損失賠償 一、序號(hào)：1 二、引言 1.1 乙方施工逾期，合同效力待定； 1.2 甲方與乙方簽訂的合同，甲方的權(quán)益與損失； 1.3 分析乙方施工逾期對(duì)甲方的影響及其應(yīng)...
最多設(shè)置5個(gè)標(biāo)簽!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://www.szhualiqz.com.cn/data/attach/logo/logo.png', '推薦 劉欣欣 的問題《實(shí)際施工人延誤工期會(huì)賠償嗎，施工單位工期延誤賠償》','http://www.szhualiqz.com.cn/lawask-601281.html','頁面編碼gb2312|utf-8默認(rèn)gb2312'));){kind=link}
付費(fèi)偷看金額在0.1-10元之間
相關(guān)知識(shí)
建設(shè)工程工期延誤糾紛中，如何分配舉證責(zé)任
來源：工程建筑 時(shí)間：2022-04-20 20:02內(nèi)容提要：工期延誤是建設(shè)工程施工過程中的常見問題，而在實(shí)踐中當(dāng)承包人起訴發(fā)包人要求支付工程款項(xiàng)時(shí)，發(fā)包人出于能夠減少工程款項(xiàng)的支付金額、拖延工程款項(xiàng)的支付等目的出發(fā)而以承包人施工工期逾期為由反訴承包人，在訴訟過程中，承包人又往往會(huì)以工程量增...
建設(shè)工程工期延誤糾紛中，如何分配舉證責(zé)任？
來源：工程建筑 時(shí)間：2021-12-20 17:28內(nèi)容提要：工期延誤是建設(shè)工程施工過程中的常見問題，而在實(shí)踐中當(dāng)承包人起訴發(fā)包人要求支付工程款項(xiàng)時(shí)，發(fā)包人出于能夠減少工程款項(xiàng)的支付金額、拖延工程款項(xiàng)的支付等目的出發(fā)而以承包人施工工期逾期為由反訴承包人，在訴訟過程中，承包人又往往會(huì)以工程量增...
承包人工期延長是否承擔(dān)責(zé)任，需要綜合各方因素進(jìn)行考量
來源：其它 時(shí)間：2022-04-20 11:49裁判要旨發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。發(fā)包人在履行合同過程中變更設(shè)計(jì)，造成承包人停工、緩建、返工、改建，或者因發(fā)包人的要求而增加工程量，承包人可...
施工合同糾紛解決有哪些
來源：精選知識(shí) 時(shí)間：2021-10-29 03:10注意事項(xiàng)如下： 目前國內(nèi)建筑市場的惡性競爭導(dǎo)致施工企業(yè)工程利潤長期在低水平運(yùn)行，且發(fā)包人拖欠工程款的情況相當(dāng)嚴(yán)重，而施工企業(yè)由于項(xiàng)目現(xiàn)場管理不到位、簽證資料不完善導(dǎo)致工期延誤或者出現(xiàn)工程質(zhì)量問題而引發(fā)業(yè)主提出高額索賠、最終導(dǎo)致施工單位倒賠...
解決建設(shè)工程合同糾紛的途徑有哪些
來源：精選知識(shí) 時(shí)間：2021-10-29 03:17注意事項(xiàng)如下： 目前國內(nèi)建筑市場的惡性競爭導(dǎo)致施工企業(yè)工程利潤長期在低水平運(yùn)行，且發(fā)包人拖欠工程款的情況相當(dāng)嚴(yán)重，而施工企業(yè)由于項(xiàng)目現(xiàn)場管理不到位、簽證資料不完善導(dǎo)致工期延誤或者出現(xiàn)工程質(zhì)量問題而引發(fā)業(yè)主提出高額索賠、最終導(dǎo)致施工單位倒賠...
建設(shè)工程索賠與反索賠案例之：資源配置不足
來源：工程建筑 時(shí)間：2022-07-13 14:28索賠案例2010年3月15日.A公司與B公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，A公司將位于北京市大興區(qū)某經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目發(fā)包給B公司施工。合同約定：開工日期為2010年3月20日，竣工日期為2011年5月25日；承包范圍為施工圖范圍內(nèi)的全部土建、安裝...
工期延誤索賠(工期延誤索賠報(bào)告范文)
來源：精選知識(shí) 時(shí)間：2022-02-20 08:12一、根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范GB50500-2013（09）》的相關(guān)規(guī)定，合同工程發(fā)生誤期的，除合同另有約定外，誤期賠償費(fèi)的最高限額為合同價(jià)款的5%。承包人賠償后，也不能免除承包人按照合同約定應(yīng)承擔(dān)的任何責(zé)任和應(yīng)履行的任何義務(wù)。 二...
建設(shè)工程工期延誤責(zé)任認(rèn)定問題
來源：工程建筑 時(shí)間：2022-06-21 10:58在建設(shè)工程施工合同中，工期延誤問題較為常見，因此主張工期延誤違約或損失賠償責(zé)任也是建設(shè)工程合同糾紛的主要爭議點(diǎn)之一。發(fā)包方往往會(huì)要求承包方承擔(dān)工期違約責(zé)任，而承包方則以發(fā)包人未按合同約定提供原材料、設(shè)備，增加工程量，圖紙變更設(shè)計(jì)、未按約支付...
建筑工程糾紛案例——房地產(chǎn)建設(shè)承包中引發(fā)的糾紛
來源：工程建筑 時(shí)間：2022-04-20 17:48【基本案情】 原告：某大廈(以下簡稱A大廈) 被告：某建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡稱建設(shè)公司) 2008年8月20日，A大廈與建設(shè)公司簽訂了《裝修改造合同》(以下簡稱合同)。合同約定：總工期132天，工程承包造價(jià)為人民幣1850萬元。該合...
乙方施工逾期甲方可以終止合同嗎-因乙方施工造成工期延誤的損失賠償
來源：精選知識(shí) 時(shí)間：2023-10-09 00:13題目：乙方施工逾期甲方可以終止合同嗎？——因乙方施工造成工期延誤的損失賠償 一、序號(hào)：1 二、引言 1.1 乙方施工逾期，合同效力待定； 1.2 甲方與乙方簽訂的合同，甲方的權(quán)益與損失； 1.3 分析乙方施工逾期對(duì)甲方的影響及其應(yīng)...