建設(shè)工程承包合同范本 　　甲方（發(fā)包方）： 　　乙方（承包方）： 　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著自愿、平等、協(xié)商一致的原則，結(jié)合工程的實(shí)際情況，為確保各方利益，經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議： 　　一、工程內(nèi)容 　　二、工程地點(diǎn) 　　三、工程期限 　　1、本合同總工期為年月日開工，至××年××月××日結(jié)束。 　　2、如遇下列情況，工期作相應(yīng)順延。 　?。?）施工現(xiàn)場(chǎng)不符合安全施工； 　?。?）設(shè)計(jì)范圍內(nèi)重大設(shè)計(jì)變更； 　?。?）人力不可抗拒的自然災(zāi)害（如臺(tái)風(fēng)、地震及戰(zhàn)爭(zhēng)）而影響工程進(jìn)度； 　?。?）甲方不能按合同規(guī)定支付工程款。 　　乙方在以上情況發(fā)生的十天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出向甲方提出報(bào)告。甲方代表在收到報(bào)告后，在十天內(nèi)予以確認(rèn)和答復(fù)，逾期不予答中國(guó)教育總網(wǎng)文檔頻道復(fù)，乙方可視為要求已被確認(rèn)。 　　四、工程價(jià)款工程總價(jià)：人民幣元整（￥元）。 　　五、付款方式 　　1、合同生效后，甲方在一周內(nèi)向乙方支付工程總價(jià)50%作為預(yù)付款，即人民幣××元整（￥元）； 　　2、工程施工結(jié)束后，甲方在一周內(nèi)向乙方支付工程總價(jià)40%的款項(xiàng)，即人民幣××元整（￥元）； 　　3、工程驗(yàn)收結(jié)束... 建設(shè)工程承包合同范本 　　甲方（發(fā)包方）： 　　乙方（承包方）： 　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著自愿、平等、協(xié)商一致的原則，結(jié)合工程的實(shí)際情況，為確保各方利益，經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議： 　　一、工程內(nèi)容 　　二、工程地點(diǎn) 　　三、工程期限 　　1、本合同總工期為年月日開工，至××年××月××日結(jié)束。 　　2、如遇下列情況，工期作相應(yīng)順延。 　?。?）施工現(xiàn)場(chǎng)不符合安全施工； 　?。?）設(shè)計(jì)范圍內(nèi)重大設(shè)計(jì)變更； 　?。?）人力不可抗拒的自然災(zāi)害（如臺(tái)風(fēng)、地震及戰(zhàn)爭(zhēng)）而影響工程進(jìn)度； 　?。?）甲方不能按合同規(guī)定支付工程款。 　　乙方在以上情況發(fā)生的十天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出向甲方提出報(bào)告。甲方代表在收到報(bào)告后，在十天內(nèi)予以確認(rèn)和答復(fù)，逾期不予答中國(guó)教育總網(wǎng)文檔頻道復(fù)，乙方可視為要求已被確認(rèn)。 　　四、工程價(jià)款工程總價(jià)：人民幣元整（￥元）。 　　五、付款方式 　　1、合同生效后，甲方在一周內(nèi)向乙方支付工程總價(jià)50%作為預(yù)付款，即人民幣××元整（￥元）； 　　2、工程施工結(jié)束后，甲方在一周內(nèi)向乙方支付工程總價(jià)40%的款項(xiàng)，即人民幣××元整（￥元）； 　　3、工程驗(yàn)收結(jié)束后，甲方在一周內(nèi)向乙方付清全部余款，即人民幣××元整（￥元）。 　　六、工程驗(yàn)收 　　1、當(dāng)該工程完工后，由乙方向甲方提出書面竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。甲方應(yīng)在7天內(nèi)安排驗(yàn)收工作，并告知乙方參加驗(yàn)收。乙方自提出申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告7天后，因甲方原因未安排驗(yàn)收的，則視為該工程符合設(shè)計(jì)和施工方案要求，運(yùn)行正常，通過驗(yàn)收。 　　2、工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方若需啟用，須與乙方協(xié)商，經(jīng)同意方可使用。若未經(jīng)乙方同意啟用，將視為通過驗(yàn)收。 　　3、整個(gè)工程驗(yàn)收合格，則通過竣工驗(yàn)收的當(dāng)天即為竣工日期。 　　4、工程未通過驗(yàn)收，引起爭(zhēng)議時(shí)，請(qǐng)求第三方驗(yàn)收。 　　七、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 　　本工程以相關(guān)設(shè)計(jì)方案、圖紙為依據(jù)，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收；沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，則按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。 　　八、雙方權(quán)利和義務(wù) 　　1、甲方權(quán)利和義務(wù)指派為工地代表，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲方的相關(guān)事宜。在工程履行過程中此指派人員的所有簽名視為甲方行為。 　?。?）負(fù)責(zé)本工程的監(jiān)督，積極協(xié)調(diào)施工配合關(guān)系。 　?。?）負(fù)責(zé)對(duì)乙方進(jìn)度、安裝質(zhì)量、安全保護(hù)、綜合管理的監(jiān)督。 　　（3）提供有利施工的現(xiàn)場(chǎng)條件。 　?。?）審核工程計(jì)劃進(jìn)度表。 　?。?）負(fù)責(zé)對(duì)圖紙、方案的審核、確認(rèn)，負(fù)責(zé)對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、隱蔽工程、配套工程和合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查及設(shè)計(jì)圖紙變更簽證，工程中間驗(yàn)收和其他必要的簽證。 　?。?）負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收工作，在收到乙方提交所有竣工資料后一周內(nèi)組織驗(yàn)收。 　?。?）按合同向乙方支付本合同規(guī)定的價(jià)款。 　　2、乙方權(quán)利和義務(wù) 　　（1）嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖施工，質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)符合工程的各類標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。 　?。?）施工中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向甲方報(bào)告并提出解決方案。 　　（3）編制施工組織方案，施工總進(jìn)度計(jì)劃，材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，開竣工通知書等，及時(shí)送甲方。 　　（4）提供竣工驗(yàn)收技術(shù)資料，并準(zhǔn)備竣工技術(shù)圖紙，辦理工程竣工結(jié)算，參加竣工驗(yàn)收?？⒐べY料應(yīng)滿足甲方要求。 　?。?）組織有技術(shù)水平的施工隊(duì)伍，明確現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)及施工負(fù)責(zé)人、主要管理人員，技術(shù)人員不得隨意變動(dòng)。 　　九、服務(wù)條款無(wú)。 　　十、違約責(zé)任 　　1、由于甲方原因，使工程延期完成，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價(jià)×0.5%延期天數(shù)計(jì)算，違約金總數(shù)不超過合同總價(jià)的10%。 　　2、由于乙方原因，使工程延期完成，則視中國(guó)教育總網(wǎng)文檔頻道乙方違約，乙方向甲方支付違約金。違約金按合同總價(jià)×0.5%延期天數(shù)計(jì)算，違約金總數(shù)不超過合同總價(jià)的10%。 　　3、由于甲方未按合同約定向乙方付款，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價(jià)×0.5%×延期天數(shù)計(jì)算，違約金總數(shù)不超過合同總價(jià)的10%。 　　4、執(zhí)行過程中，任何一方無(wú)故單方面終止合同，則視為違約，違約方需向守約方支付合同總價(jià)10%的違約金。 　　十一、合同的變更及解除 　　1、合同簽訂生效后，除不可抗力外（指戰(zhàn)爭(zhēng)、嚴(yán)重水災(zāi)、火災(zāi)、臺(tái)風(fēng)和地震以及經(jīng)雙方同意屬不可抗力的事故），甲乙雙方不得無(wú)故變更或解除。 　　2、在履行合同過程中，因遇不可抗力事故，甲乙雙方均應(yīng)采取有效措施盡力減少損失并阻止損失的擴(kuò)大。若確需變更或解除合同時(shí)，要求變更一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，對(duì)方在接到通知3天內(nèi)給予答復(fù)，逾期未答復(fù)視為同意。 　　3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一筆款項(xiàng)的期限達(dá)到60日的，乙方有權(quán)中止本合同項(xiàng)下義務(wù)的履行；甲方延期付款期限達(dá)到120日的，乙方有權(quán)解除本合同，并且有權(quán)請(qǐng)求甲方給予相應(yīng)的賠償。 　　4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限達(dá)到60日的，甲方有權(quán)中止本合同項(xiàng)下義務(wù)的履行；整個(gè)工程延期的期限達(dá)到120日的，甲方有權(quán)解除本合同，并且有權(quán)請(qǐng)求乙方給予相應(yīng)的賠償。 　　5、變更或解除合同，所造成的損失由雙方協(xié)商解決。 　　十二、爭(zhēng)議解決方式 　　凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，甲、乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)雙方同意向合同簽定地人民法院訴訟解決。 　　十三、其他條款 　　在合同履行過程中，雙方可以根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)合同未盡事宜協(xié)商確定。 　　合同簽定地：×× 　　十四、合同文本和效力 　　本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。附件為本合同不可分割的組成部分，與合同正文具有同等法律效力。 　　本頁(yè)無(wú)正文甲方： 　　地址： 　　郵編： 　　聯(lián)系電話： 　　開戶銀行： 　　帳號(hào)：

建筑工程的合同糾紛有哪些種類？

從廣義上講，建設(shè)工程合同包括建設(shè)工程勘察合同、建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同、建設(shè)工程施工合同、建設(shè)工程監(jiān)理合同等，狹義的建設(shè)工程合同僅指建設(shè)工程施工合同。 從廣義上講，建設(shè)工程合同包括建設(shè)工程勘察合同、建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同、建設(shè)工程施工合同、建設(shè)工程監(jiān)理合同等，狹義的建設(shè)工程合同僅指建設(shè)工程施工合同。 《合同法》中規(guī)定了建設(shè)工程勘察合同、建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同、建設(shè)工程施工合同等三種類型。在司法實(shí)踐中，建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同和建設(shè)工程施工合同糾紛案件居多，建設(shè)工程勘察合同、建設(shè)工程監(jiān)理合......

建設(shè)工程施工合同糾紛包括哪些合同

原發(fā)布者:三一文庫(kù) 建設(shè)工程施工合同糾紛種類 從廣義上講，建設(shè)工程合同包括建設(shè)工程勘察合同、建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同、建設(shè)工程施工合同、建設(shè)工程監(jiān)理合同等，狹義的建設(shè)工程合同僅指建設(shè)工程施工合同。｜ 　　熱門城市：咸寧律師 仙桃律師 安順律師 臨沂律師 黔西南律師 省直轄律師 攀枝花律師 黔東南律師 馬鞍山律師　　建設(shè)工程施工合同涉及標(biāo)的大，法律關(guān)系復(fù)雜，審理難度大，周期長(zhǎng)，而這些僅僅屬于建設(shè)工程施工合同糾紛的一部分特點(diǎn)。除了這個(gè)，▲建設(shè)工程施工合同糾紛種類也是比較重要的內(nèi)容，下面就讓小編告訴你建設(shè)工程......

建設(shè)工程合同糾紛(建設(shè)工程合同糾紛民事判決書)

原發(fā)布者:三一文庫(kù) 建設(shè)工程施工合同糾紛種類 從廣義上講，建設(shè)工程合同包括建設(shè)工程勘察合同、建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同、建設(shè)工程施工合同、建設(shè)工程監(jiān)理合同等，狹義的建設(shè)工程合同僅指建設(shè)工程施工合同。｜ 　　熱門城市：咸寧律師 仙桃律師 安順律師 臨沂律師 黔西南律師 省直轄律師 攀枝花律師 黔東南律師 馬鞍山律師　　建設(shè)工程施工合同涉及標(biāo)的大，法律關(guān)系復(fù)雜，審理難度大，周期長(zhǎng)，而這些僅僅屬于建設(shè)工程施工合同糾紛的一部分特點(diǎn)。除了這個(gè)，▲建設(shè)工程施工合同糾紛種類也是比較重要的內(nèi)容，下面就讓小編告訴你建設(shè)工程......

建設(shè)工程施工合同被判定無(wú)效后，工程價(jià)款如何結(jié)算？

建設(shè)工程施工合同被判定無(wú)效后工程驗(yàn)收合格的情況下如何結(jié)算工程價(jià)款是實(shí)務(wù)中的常見疑問尤其是能否依據(jù)施工人的資質(zhì)等級(jí)結(jié)算工程價(jià)款或者能否折價(jià)補(bǔ)償?shù)染唧w實(shí)務(wù)問題值得探討本期文章以建設(shè)工程施工合同被判定無(wú)效后結(jié)算工程價(jià)款的依據(jù)為基礎(chǔ)整理相關(guān)裁判規(guī)則和司法觀點(diǎn)裁判規(guī)則1.多份施工合同均無(wú)效，且無(wú)法確定實(shí)際履行合同的，可根據(jù)爭(zhēng)議合同之間的差價(jià)，結(jié)合工程質(zhì)量、當(dāng)事人過錯(cuò)、誠(chéng)實(shí)信用原則等結(jié)算——江蘇省第一建筑安裝集團(tuán)股份有限公司訴唐山市昌隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案案例要旨：最高人民法院《關(guān)于審理......