因以下原因造成工期延誤,經(jīng)工程師確認(rèn),工期可以相應(yīng)順延:
(1)發(fā)包人不能按專用條款的約定提供開工條件的。
(2)發(fā)包人不能按約定日期支付工程款預(yù)付款、進(jìn)度款,致使工程不能正常進(jìn)行的。
(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等,致使施工不能正常進(jìn)行的。
(4)設(shè)計(jì)變更和工程量增加的。
(5)一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過8小時(shí)的。
(6)發(fā)生不可抗力。
(7)專用條款中約定或者工程師同意工期順延的其他情況。
以上這些情況工期可以順延的根本原因在于,這些情況屬于發(fā)包人違約或者是應(yīng)當(dāng)由發(fā)我人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。
反之,如果造成工期延誤的原因是承包人的違約或都應(yīng)當(dāng)由承包人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn),則工期不能順延。
當(dāng)發(fā)生工期可以順延的情況時(shí),應(yīng)按以下做法予以確認(rèn)。
承包人在工期可以順延的情況發(fā)生后14天內(nèi),應(yīng)將延誤的工期向工程師提出書面報(bào)告。
工程師在收到報(bào)告后的14天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù),逾期不予答復(fù),視為報(bào)告要求已經(jīng)被確認(rèn)。
當(dāng)然,工程師確認(rèn)的工期順延期限應(yīng)當(dāng)是事件造成的合理延誤,由工程師根據(jù)發(fā)生事件的具體情況和工期定額、合同文件等的規(guī)定予以確認(rèn)。
經(jīng)工程師確認(rèn)順延的工期應(yīng)該納入合同工期,作為合同工期的一部分。
如果承包人不同意工程師的確認(rèn)結(jié)果,則按合同規(guī)定的爭(zhēng)議解決方式處理。
您好,協(xié)商不成時(shí)可以到法院起訴解決!
施工方造成的工程延期,需要向建設(shè)方支付賠償,那建設(shè)方引起的工程延期,為什么也要向施工方支付賠償呢?施工方,在入場(chǎng)后,有一整套施工安排,包括材料\設(shè)備`人員,由于承建方的問題,就照成了施工方的損失,有些是可見的,有些是不可見的,但事實(shí)發(fā)生了的。
舉例。
施工方開基后原定基礎(chǔ)合格后三天打混凝土,但逮設(shè)方不能提供混凝土,一星期后,突著暴雨,基礎(chǔ)被淹造成施工方五十萬元損失。
請(qǐng)采納建議。
工程竣工驗(yàn)收合格后,方可投入使用。未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的,不得交付使用。對(duì)違反上述規(guī)定的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的處理:1。未經(jīng)竣工驗(yàn)收即交付使用的,責(zé)令限期辦理驗(yàn)收手續(xù);逾期不辦理驗(yàn)收手續(xù)的,予以罰款。 2。不合格工程交付使用的,責(zé)令限期修復(fù),并處罰款。情節(jié)嚴(yán)重的,依法吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照;給買方造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 3。交付的商品房主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量確實(shí)不合格的,買受人有權(quán)退房;給買方造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。對(duì)違反上述規(guī)定的除房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)以外的其他施工單位的處理:責(zé)令改正,處以罰款,重新組......
依合同的約定,如果合同約定的違約金(延期罰款屬違約金的性質(zhì))過高,則可要求人法院適應(yīng)減少。違約金約定是否過高,要綜合考慮違約的程度,給對(duì)方造成的實(shí)際損失,以及約定的違約金占合同總價(jià)款的比例綜合判定。(一般超過合同總價(jià)款30%的,要求法院減少一般獲得支持的機(jī)率較大)建筑工程合同約定逾期付款每日罰款1萬元,法院能支持嗎建議你去把合同好好研究一下,如果全都是你們施工方的責(zé)任的話,這個(gè)合同是成立的,反過來合同也是有漏洞的,例如下雨,下雪等自然災(zāi)害停工這個(gè)是不能算入公期的,還有就是由于資金鏈的原因停工的,......
建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例 (2000年1月30日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第279號(hào)發(fā)布 根據(jù)2017年10月7日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定》第一次修訂 根據(jù)2019年4月23日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定》第二次修訂) 第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量的管理,保證建設(shè)工程質(zhì)量,保護(hù)人民生命和財(cái)產(chǎn)安全,根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》,制定本條例。 第二條 凡在中華人民共和國(guó)境內(nèi)從事建設(shè)工程的新建、擴(kuò)建、改建等有關(guān)活動(dòng)及實(shí)施對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理的,必須遵守本條例。 ......
國(guó)務(wù)院關(guān)于修改《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》的決定,國(guó)務(wù)院決定對(duì)《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》作如下修改: 增加一條,作為第四十條:違反本條例規(guī)定,勘察、設(shè)計(jì)單位未依據(jù)項(xiàng)目批準(zhǔn)文件,城鄉(xiāng)規(guī)劃及專業(yè)規(guī)劃,國(guó)家規(guī)定的建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)深度要求編制建...
對(duì)外承包工程管理?xiàng)l例 (2008年7月21日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第527號(hào)公布 根據(jù)2017年3月1日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改和廢止部分行政法規(guī)的決定》修訂) 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范對(duì)外承包工程,促進(jìn)對(duì)外承包工程健康發(fā)展,制定本...
一、違法分包、轉(zhuǎn)包法條:1、《中華人民共和國(guó)建筑法》第六十七條規(guī)定:承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的,或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的,責(zé)令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責(zé)令停業(yè)整頓,降低資質(zhì)等級(jí);情節(jié)嚴(yán)重的,吊銷資質(zhì)證書?! 〕邪鼏挝挥星翱钜?guī)定的...
1.我國(guó)建設(shè)工程安全生產(chǎn)的法律和行政法規(guī)有哪些 1、主要法律法規(guī):安全生產(chǎn)法、建筑法、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例、生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例、建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及專職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法、建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定、建設(shè)項(xiàng)...
對(duì)外承包工程管理?xiàng)l例 (2008年7月21日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第527號(hào)公布 根據(jù)2017年3月1日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改和廢止部分行政法規(guī)的決定》修訂) 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范對(duì)外承包工程,促進(jìn)對(duì)外承包工程健康發(fā)展,制定本條例。 第...
1.房屋裝修法律法規(guī)有哪些 1、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步整頓和規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序的通知》國(guó)辦發(fā)[2001]81號(hào)建設(shè)行政主管部門要加強(qiáng)對(duì)建筑裝飾裝修特別是住宅裝飾裝修工程質(zhì)量的監(jiān)督,重點(diǎn)是依法監(jiān)督在裝飾裝修工程中擅自變動(dòng)房屋建筑主體和承重結(jié)構(gòu)...
法律咨詢: 招標(biāo)文件與建筑工程施工合同哪個(gè)效力大些 招標(biāo)文件約定固定價(jià)格,建筑合同約定可調(diào)價(jià)格,那個(gè)效力大,按那個(gè)執(zhí)行 律師回答: 應(yīng)按招標(biāo)文件執(zhí)行。建筑合同付款方式應(yīng)為按招標(biāo)文件規(guī)定的付款方式。 相關(guān)法律知識(shí): 《中華人民共和國(guó)建筑法》...
1.家庭裝修的法律法規(guī)主要有哪些 一、《中華人民共和國(guó)建筑法》第七十條 違反本法規(guī)定,涉及建筑主體或者承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程擅自施工的,責(zé)令改正,處以罰款;造成損失的,承擔(dān)賠償責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。 二、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理...
法律咨詢:建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)人的責(zé)任主要有哪兩種 律師回答: 1.勘察、設(shè)計(jì)的質(zhì)量不符合要求或者未按期提交勘察、設(shè)計(jì)文件的違約責(zé)任。《合同法》第280條規(guī)定,勘察、設(shè)計(jì)的質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設(shè)計(jì)文件拖延工期,造成發(fā)包人損...
1.有關(guān)裝飾裝修的法律法規(guī)有哪些 家庭裝修的法律主要是《建筑法》,規(guī)章主要是《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》 。《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》已于2002年2月26日經(jīng)第53次部常務(wù)會(huì)議討論通過,自2002年5月1日起施行 。法律鏈接:《住宅室內(nèi)...